09/06/2026
STANOVISKO SPOLOČNOSTI POH, s.r.o., registrovaný sociálny podnik
k realizácii diela podľa Zmluvy o dielo č. 12/IO/2024 (Revitalizáciu parku P.O.Hviezdoslava v meste Martin)
Spoločnosť POH, s.r.o., registrovaný sociálny podnik, považuje za potrebné doplniť informácie prezentované v súvislosti s realizáciou diela podľa Zmluvy o dielo č. 12/IO/2024.
Cieľom tohto stanoviska nie je polemizovať s vyjadreniami jednotlivých účastníkov projektu ani viesť mediálny spor. Našim zámerom je poukázať na technické a organizačné okolnosti, ktoré podľa názoru zhotoviteľa významne ovplyvnili priebeh realizácie stavby a ktoré je potrebné zohľadniť pri objektívnom hodnotení celého projektu.
Po prevzatí staveniska a počas realizácie stavebných prác zhotoviteľ identifikoval viacero technických otázok súvisiacich s projektovou dokumentáciou, ktoré si vyžadovali dodatočné preverenie, odborné posúdenie alebo úpravu navrhnutých riešení.
Išlo najmä o:
detail dlažby v centrálnej časti pochôdznej fontány, ktorý bol podľa odborného posúdenia zhotoviteľa v navrhnutej podobe problematický z hľadiska realizácie predpísanej skladby konštrukcie,
návrh stavebnej jamy pre technologickú šachtu v bezprostrednej blízkosti existujúceho altánku, pri ktorom bolo potrebné preveriť technickú realizovateľnosť navrhovaného riešenia,
potrebu úprav riešenia vodného hospodárstva a súvisiacich stavebných detailov,
ďalšie technické otázky, ktoré si počas realizácie vyžiadali dopracovanie alebo úpravu projektových podkladov.
Na uvedené skutočnosti zhotoviteľ priebežne upozorňoval v rámci kontrolných dní, stavebného denníka a pracovných rokovaní. Súčasne predkladal návrhy technických riešení s cieľom zabezpečiť pokračovanie stavebných prác a dosiahnuť požadovanú funkčnosť diela.
Významný vplyv na postup realizácie mala aj potreba spracovania a schvaľovania zmien projektových riešení. Zhotoviteľ evidoval proces riešenia otázok súvisiacich s vodným hospodárstvom a dlažbami od októbra 2025, pričom opravené projektové podklady boli predložené až v marci 2026. Táto skutočnosť mala podľa názoru zhotoviteľa vplyv na nadväznosť jednotlivých stavebných činností a postup prác.
Počas celej realizácie spoločnosť POH, s.r.o. poskytovala potrebnú súčinnosť všetkým účastníkom výstavby a aktívne sa podieľala na hľadaní technických riešení vzniknutých situácií. Prioritou zhotoviteľa bolo zabezpečiť realizáciu diela tak, aby výsledné riešenie spĺňalo požiadavky na funkčnosť, bezpečnosť a dlhodobú prevádzku.
V súvislosti s prezentovanými výhradami ku kvalite vykonaných prác spoločnosť POH, s.r.o. zastáva názor, že hodnotenie stavebných prác by malo vychádzať z platných technických predpisov, príslušných noriem, projektovej dokumentácie, technologických postupov a objektívne overiteľných meraní vrátane prípustných výrobných a realizačných tolerancií.
Pri hodnotení korkového povrchu došlo počas kontroly k lokálnemu mechanickému zásahu do materiálu. Následné hodnotenie jeho stavu preto nemusí zodpovedať stavu povrchu pred vykonaním zásahu. Spoločnosť POH, s.r.o. je presvedčená, že prípadné posudzovanie kvality zabudovaných materiálov by malo prebiehať odborným, preukázateľným a nestranným spôsobom, ktorý umožní objektívne vyhodnotenie zistených skutočností.
Osobitná pozornosť bola počas realizácie venovaná aj prvku HP3. Na základe zistení vykonaných počas realizácie stavby zhotoviteľ upozornil na jeho technický stav a na možné riziká súvisiace s jeho ďalším používaním. Podľa odborného posúdenia zhotoviteľa nebolo možné všetky identifikované nedostatky odstrániť výlučne povrchovou úpravou alebo obnovou náterov, pričom bolo potrebné zohľadniť aj stav nosných častí konštrukcie a ich dlhodobú stabilitu.
Spoločnosť POH, s.r.o. rešpektuje právo všetkých účastníkov projektu prezentovať svoje stanoviská. Zároveň je presvedčená, že komplexné hodnotenie priebehu realizácie môže vychádzať iba zo všetkých relevantných podkladov, najmä zo zmluvnej dokumentácie, projektovej dokumentácie, stavebného denníka, zápisov z kontrolných dní, technických stanovísk a ďalších preukázateľných skutočností.
Spoločnosť POH, s.r.o. rešpektuje prebiehajúce procesy riešenia vzniknutých otázok a nebude sa vyjadrovať k záležitostiam, ktoré môžu byť predmetom ďalšieho odborného alebo právneho posúdenia. V prípade potreby je pripravená predložiť príslušnú technickú a zmluvnú dokumentáciu oprávneným osobám a inštitúciám.
Naším záujmom od začiatku realizácie bolo a naďalej zostáva riadne dokončenie diela v požadovanej kvalite, bezpečnosti a funkčnosti, pri rešpektovaní odborných technických postupov a zmluvných záväzkov všetkých zúčastnených strán.
--
S pozdravom
Ing. Matej Plesník, DiS.
Konateľ
